Errichtung einer Hochraum-Großraumgarage für die Freiwillige Feuerwehr Dölau in Halle (Saale). Der Auftraggeber ist die Stadt Halle (Saale), FB 24 - Immobilien. Die Vergabe erfolgt als Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A.
| Reichweite | national/EU (oeVergabe) |
| Vergabeart | Öffentliche Ausschreibung |
| Kategorie | Sonstige |
| Erfüllungsort | Stadt Halle (Saale), Am Brunnen 6 |
| Telefon | +49 345-221-2041 Freischalten |
| Website | https://ausschreibung.halle.de/NetServer/PublicationControllerServlet? Freischalten |
| Verfahrensunterlage | 202 KB | |
| Verfahrensunterlage | 104 KB | |
| Formblatt | 831 KB | |
| Sonstige | 1.1 MB | |
| Vertrag | 29 KB | |
| Vertrag | 88 KB | |
| Sonstige | 1.1 MB | |
| Sonstige | 627 KB | |
| Sonstige | 631 KB | |
| Formblatt | 633 KB | |
| Sonstige | 428 KB | |
| GAEB-Datei | 15 KB | |
| Sonstige | 85 KB | |
| Sonstige | 117 KB | |
| Sonstige | 1.8 MB | |
| Sonstige | 112 KB | |
| Sonstige | 67 KB |
Nutzen Sie dieses und über 100.000 weitere Vergabeunterlagen als Orientierung: vergleichbare Leistungsverzeichnisse finden, Kriterien recherchieren und mit unseren KI-Generator-LVs und -LB in Minuten erstellen. Alles in unserem Vergabe-Archiv.
Muster-Leistungsverzeichnisse ansehen Vergabe-Archiv durchsuchenDie Stadt Halle (Saale) lässt für die Freiwillige Feuerwehr Dölau eine Hochraum-Großraumgarage errichten. Die Baumaßnahme umfasst die vollständige Herstellung des Gebäudes einschließlich aller damit verbundenen Bauleistungen gemäß Leistungsverzeichnis. Der Einsatzort ist das Gelände der FFW Dölau in Halle (Saale). Die Ausführungsfrist ist sehr kurz bemessen: Baubeginn ist der 30.10.2026, die abnahmereife Fertigstellung muss bis zum 16.11.2026 erfolgen.
Die Leistung wird als Einheitspreis- oder Pauschalpreisauftrag nach VOB/B vergeben. Nachunternehmerleistungen sind zulässig, müssen aber im Angebot nach Art und Umfang angegeben werden. Alle verwendeten Holzprodukte müssen nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sein.
Die Vergabe erfolgt nach VOB/B. Die Ausführungsfristen (Beginn 30.10.2026, Fertigstellung 16.11.2026) sind als Vertragsfristen vereinbart. Bei Überschreitung der Vertragsfrist beträgt die Vertragsstrafe 0,10 Prozent der Abrechnungssumme je Werktag des Verzugs, begrenzt auf insgesamt 5,00 Prozent der Abrechnungssumme. Auf eine Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung wird verzichtet.
Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme. Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, sind die Formblätter des Auftraggebers zu verwenden. Werbung auf der Baustelle bedarf der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers. Wird die Baustelle nach Fertigstellung nicht vom eigenen Bauschutt beräumt, werden 0,3 Prozent der Auftragssumme (brutto) in Abzug gebracht.
Die Vergabeunterlagen wurden am 30.09.2026 versandt. Unklarheiten sind spätestens acht Tage vor dem Eröffnungstermin in Textform mitzuteilen. Die Angebotsfrist endet am 12.10.2026 um 10:00 Uhr; gleichzeitig findet der Eröffnungstermin statt. Die Bindefrist endet am 29.10.2026. Fehlende Unterlagen werden grundsätzlich nachgefordert. Die Kommunikation erfolgt elektronisch über die Vergabeplattform.
Nachprüfungsstelle ist das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ernst-Kamieth-Straße 2, 06112 Halle (Saale).
Aus den Original-Unterlagen dieses Verfahrens gewonnen.
Die öffentliche Ausschreibung ist das nationale Gegenstück zum offenen Verfahren: unbeschränkter Bieterkreis, keine vorgeschaltete Eignungsprüfung, Angebote werden direkt eingereicht.
Die Bekanntmachung stammt aus einer Quelle, die nationale und EU-weite Verfahren gemeinsam führt. Ob ober- oder unterschwellig vergeben wurde, steht in der Bekanntmachung selbst und in den Vergabeunterlagen des Verfahrens.
Für eine eigene Beschaffung lässt sich aus diesem Verfahren mehr ableiten als der Gegenstand: wie der Auftraggeber die Leistung beschrieben und gegliedert hat, welche Eignungsnachweise er verlangt, wie er Preis und Qualität gewichtet und welche Vertragsbedingungen er beilegt. Genau diese Unterlagen liegen im Vergabe-Archiv vollständig vor, auch nachdem das Verfahren auf den Vergabeplattformen offline genommen wurde.
Öffentlicher Auftraggeber ist der öffentliche Auftraggeber dieser Ausschreibung mit Erfüllungsort Stadt Halle (Saale), Am Brunnen 6.
Die Stadt Halle (Saale) lässt für die Freiwillige Feuerwehr Dölau eine Hochraum-Großraumgarage errichten. Die Baumaßnahme umfasst die vollständige Herstellung des Gebäudes einschließlich aller damit verbundenen Bauleistungen gemäß Leistungsverzeichnis. Der Einsatzort ist das Gelände der FFW Dölau in Halle (Saale). Die Ausführungsfrist ist sehr kurz bemessen: Baubeginn ist der 30.10.2026, die abnahmereife Fertigstellung muss bis zum 16.11.2026 erfolgen. Die Leistung wird als Einheitspreis- oder Pauschalpreisauftrag nach VOB/B vergeben. Nachunternehmerleistungen sind zulässig, müssen aber im Angebot nach Art und Umfang angegeben werden.
Die Angebotsfrist endete am 12.10.2026. Das Verfahren ist damit abgeschlossen, die Unterlagen bleiben als Vorlage für eigene Ausschreibungen nutzbar.
Die Vergabeunterlagen wurden am 30.09.2026 versandt. Unklarheiten sind spätestens acht Tage vor dem Eröffnungstermin in Textform mitzuteilen. Die Angebotsfrist endet am 12.10.2026 um 10:00 Uhr; gleichzeitig findet der Eröffnungstermin statt. Die Bindefrist endet am 29.10.2026. Fehlende Unterlagen werden grundsätzlich nachgefordert. Die Kommunikation erfolgt elektronisch über die Vergabeplattform. Nachprüfungsstelle ist das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ernst-Kamieth-Straße 2, 06112 Halle (Saale).
Alle zu verwendenden Holzprodukte müssen nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sein Unfallverhütungsvorschriften (GUV 0.1) und sicherheitstechnische Regeln sind einzuhalten Gefahrstoffverordnung ist zur Vermeidung von Umweltbelastungen zu beachten Abfallrechtliche Bestimmungen des Bundes, des Landes Sachsen-Anhalt und der Stadt Halle (Saale) sind einzuhalten Der gesetzliche Mindestlohn gemäß MiLoG ist zu zahlen; Tariftreueverpflichtung ist zu erfüllen Preisermittlung/Urkalkulation ist ab 75.000 Euro Auftragswert verschlossen beim Auftraggeber zu hinterlegen, vor Anweisung der ersten Abschlagsrechnung
Die Vergabe erfolgt nach VOB/B. Die Ausführungsfristen (Beginn 30.10.2026, Fertigstellung 16.11.2026) sind als Vertragsfristen vereinbart. Bei Überschreitung der Vertragsfrist beträgt die Vertragsstrafe 0,10 Prozent der Abrechnungssumme je Werktag des Verzugs, begrenzt auf insgesamt 5,00 Prozent der Abrechnungssumme. Auf eine Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung wird verzichtet. Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme. Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, sind die Formblätter des Auftraggebers zu verwenden. Werbung auf der Baustelle bedarf der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers.
Aus den Unterlagen haben wir 8 Eignungskriterien und 1 Zuschlagskriterium herausgezogen, darunter: Eintragung im Handelsregister, in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer.
Alle Dokumente dieses Verfahrens liegen im Vergabe-Archiv und lassen sich als ZIP herunterladen, auch nachdem die Ausschreibung auf den Vergabeplattformen offline genommen wurde. Enthalten sind je nach Verfahren Leistungsverzeichnis, Bewerbungsbedingungen, Vertragsbedingungen und die auszufüllenden Formulare.
Die vollständigen Vergabeunterlagen stehen Vergabe-Archiv Nutzern zur Verfügung. Die Registrierung ist kostenlos. Der Download läuft anschließend über Ihr Guthaben im Vergabe-Archiv, wie gewohnt.