Beschafft werden Elektrotechnikleistungen für den Ausbau von Besprechungsräumen im Gebäude HHI der Fraunhofer-Gesellschaft in Berlin. Der Auftrag umfasst Baustelleneinrichtung, Demontagen bestehender Elektroinstallationen sowie Entsorgungsleistungen. Es handelt sich um ein Umbauvorhaben mit Erneuerung der elektrotechnischen Installation.
| Reichweite | national/EU (oeVergabe) |
| Vergabeart | Öffentliche Ausschreibung |
| Kategorie | Sonstige |
| Erfüllungsort | Berlin |
| Telefon | +49 891205-3299 Freischalten |
| Website | https://vergabe.fraunhofer.de/NetServer/PublicationControllerServlet?f Freischalten |
| Verfahrensunterlage | 205 KB | |
| Verfahrensunterlage | 284 KB | |
| Formblatt | 108 KB | |
| Formblatt | 804 KB | |
| Sonstige | 1.1 MB | |
| Leistungsverzeichnis | 368 KB | |
| Leistungsverzeichnis | 243 KB | |
| Leistungsverzeichnis | 95 KB | |
| Vertrag | 141 KB | |
| Vertrag | 87 KB | |
| Sonstige | 60 KB | |
| Sonstige | 238 KB | |
| Sonstige | 115 KB | |
| Sonstige | 1.1 MB | |
| Sonstige | 689 KB | |
| Sonstige | 667 KB | |
| Sonstige | 642 KB | |
| Sonstige | 75 KB | |
| Sonstige | 67 KB | |
| Sonstige | 684 KB | |
| Sonstige | 686 KB | |
| Sonstige | 307 KB |
Nutzen Sie dieses und über 100.000 weitere Vergabeunterlagen als Orientierung: vergleichbare Leistungsverzeichnisse finden, Kriterien recherchieren und mit unseren KI-Generator-LVs und -LB in Minuten erstellen. Alles in unserem Vergabe-Archiv.
Muster-Leistungsverzeichnisse ansehen Vergabe-Archiv durchsuchenDer Auftragnehmer hat elektrotechnische Ausbauarbeiten im Zuge des Umbaus von Besprechungsräumen im HHI-Gebäude der Fraunhofer-Gesellschaft zu erbringen. Zur Baustelleneinrichtung gehören die Vorhaltung eines Baustromverteilers (16 A, 2 Monate), die Verlegung von Gummischlauchleitungen (60 m), die Installation von CEE-Steckdosen sowie Abzweigkästen. Im Bereich der Demontagen sind zwölf Stromkreise freizuschalten, zehn Kabel bis 5x2,5 mm² und zwei Kabel bis 5x35 mm² auszuklemmen sowie rund 24 m kleinere und 10 m größere Kabel abzubrechen und zu laden.
Zusätzlich sind acht Installationsgeräte und zwölf Leuchten zu demontieren, zu trennen und zu sortieren. Die anfallenden Abbruchmaterialien (Kabel, Installationsgeräte, Leuchten, Lampen) sind nach Werkstoffen getrennt zu entsorgen. Die Arbeiten finden in einem laufenden Institutsgebäude statt, was besondere Rücksichtnahme erfordert. Der genaue Umfang richtet sich nach den vom Fachplaner freigegebenen Montageunterlagen.
Die Vergütung erfolgt auf Basis von Einheitspreisen gemäß dem Leistungsverzeichnis; Nachlässe werden nur gewertet, wenn sie bedingungslos als Prozentwert auf die Abrechnungssumme an der dafür vorgesehenen Stelle im Angebotsschreiben angegeben sind. Für Nachaufträge gelten die Bedingungen und die Kalkulation des Hauptauftrages. Die VOB/B ist Grundlage des Vertrages. Besondere Vertragsbedingungen (Formblatt 214), Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV), Nachhaltigkeitsstandards sowie Regelungen zu Abfall (Formblatt 241) und Datenverarbeitung (Formblatt 244) werden Vertragsbestandteil.
Angaben zu Vertragsstrafen, Optionen oder Laufzeiten sind den vorliegenden Unterlagen nicht zu entnehmen.
Die Vergabeunterlagen wurden am 28.08.2026 versandt. Die Angebotsfrist endet am 25.09.2026 um 10:00 Uhr. Der Eröffnungstermin findet am selben Tag um 10:00 Uhr statt; Bieter sind nicht zugelassen. Die Bindefrist läuft bis zum 05.11.2026. Fehlende Unterlagen werden grundsätzlich nachgefordert. Ein geplantes Zuschlagsdatum oder ein Leistungsbeginn sind in den vorliegenden Unterlagen nicht genannt.
Die Leistungsbeschreibung ist klar nach Gewerken und Leistungsphasen (Baustelleneinrichtung, Demontage, Entsorgung) gegliedert und ermöglicht eine eindeutige Preisermittlung. Besonders übertragbar ist die explizite Regelung, dass Fabrikat- und Typenangaben im Bieterangabenverzeichnis bindend sind und fehlende Angaben zur Unvollständigkeit führen - das verhindert spätere Produktdiskussionen.
Die Regelung, dass Unterbrechungen durch den Institutsbetrieb in die Einheitspreise einzukalkulieren sind, sollte in allen Umbauvorhaben in laufend genutzten Gebäuden übernommen werden. Die Anforderung einer zweifachen Papier- und digitalen Bestandsdokumentation mit definierten Dateiformaten ist gut umsetzbar und verhindert spätere Nacharbeiten. Ein zweiter Blick lohnt sich bei der Kommunikationsregelung: Nachforderungen nach Angebotseröffnung laufen außerhalb der Vergabeplattform über den Fachplaner, was Transparenz- und Dokumentationsrisiken birgt und organisatorisch klar geregelt sein muss.
Aus den Original-Unterlagen dieses Verfahrens gewonnen.
Die öffentliche Ausschreibung ist das nationale Gegenstück zum offenen Verfahren: unbeschränkter Bieterkreis, keine vorgeschaltete Eignungsprüfung, Angebote werden direkt eingereicht.
Die Bekanntmachung stammt aus einer Quelle, die nationale und EU-weite Verfahren gemeinsam führt. Ob ober- oder unterschwellig vergeben wurde, steht in der Bekanntmachung selbst und in den Vergabeunterlagen des Verfahrens.
Für eine eigene Beschaffung lässt sich aus diesem Verfahren mehr ableiten als der Gegenstand: wie der Auftraggeber die Leistung beschrieben und gegliedert hat, welche Eignungsnachweise er verlangt, wie er Preis und Qualität gewichtet und welche Vertragsbedingungen er beilegt. Genau diese Unterlagen liegen im Vergabe-Archiv vollständig vor, auch nachdem das Verfahren auf den Vergabeplattformen offline genommen wurde.
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. - Einkauf B12 - Vergabestelle Bau ist der öffentliche Auftraggeber dieser Ausschreibung mit Erfüllungsort Berlin.
Der Auftragnehmer hat elektrotechnische Ausbauarbeiten im Zuge des Umbaus von Besprechungsräumen im HHI-Gebäude der Fraunhofer-Gesellschaft zu erbringen. Zur Baustelleneinrichtung gehören die Vorhaltung eines Baustromverteilers (16 A, 2 Monate), die Verlegung von Gummischlauchleitungen (60 m), die Installation von CEE-Steckdosen sowie Abzweigkästen. Im Bereich der Demontagen sind zwölf Stromkreise freizuschalten, zehn Kabel bis 5x2,5 mm² und zwei Kabel bis 5x35 mm² auszuklemmen sowie rund 24 m kleinere und 10 m größere Kabel abzubrechen und zu laden. Zusätzlich sind acht Installationsgeräte und zwölf Leuchten zu demontieren, zu trennen und zu sortieren.
Die Angebotsfrist läuft bis zum 25.09.2026.
Die Vergabeunterlagen wurden am 28.08.2026 versandt. Die Angebotsfrist endet am 25.09.2026 um 10:00 Uhr. Der Eröffnungstermin findet am selben Tag um 10:00 Uhr statt; Bieter sind nicht zugelassen. Die Bindefrist läuft bis zum 05.11.2026. Fehlende Unterlagen werden grundsätzlich nachgefordert. Ein geplantes Zuschlagsdatum oder ein Leistungsbeginn sind in den vorliegenden Unterlagen nicht genannt.
Alle Materialien müssen neu und den DIN-VDE-Vorschriften entsprechen, ausschließlich 1. Wahl Ausführung nach VOB/B, einschlägigen DIN- und VDE-Normen, AVBEltV, TAB sowie Berliner Bauverordnung und Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften Bestandsdokumentation nach DIN EN 61082 in 2-facher Ausfertigung und digital (CD-ROM, ISO 9660) zu übergeben, mit definierten Dateiformaten (DXF/DWG, PDF, DOC, XLS) Beschriftung von Anlagenteilen maschinell und beständig gegen feuchte Reinigungs- und Desinfektionsmittel Bohrungs-, Stemm-, Schlitz- und Durchbruchsarbeiten bis DN 15 mm sind in die Einheitspreise einzukalkulieren Mengenansätze des LV sind für die Materialbeschaffung nicht ...
Die Vergütung erfolgt auf Basis von Einheitspreisen gemäß dem Leistungsverzeichnis; Nachlässe werden nur gewertet, wenn sie bedingungslos als Prozentwert auf die Abrechnungssumme an der dafür vorgesehenen Stelle im Angebotsschreiben angegeben sind. Für Nachaufträge gelten die Bedingungen und die Kalkulation des Hauptauftrages. Die VOB/B ist Grundlage des Vertrages. Besondere Vertragsbedingungen (Formblatt 214), Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV), Nachhaltigkeitsstandards sowie Regelungen zu Abfall (Formblatt 241) und Datenverarbeitung (Formblatt 244) werden Vertragsbestandteil.
Aus den Unterlagen haben wir 5 Eignungskriterien und 1 Zuschlagskriterium herausgezogen, darunter: Mindestens drei Referenzprojekte über vergleichbare Leistungen in den letzten 5 Jahren.
Alle Dokumente dieses Verfahrens liegen im Vergabe-Archiv und lassen sich als ZIP herunterladen, auch nachdem die Ausschreibung auf den Vergabeplattformen offline genommen wurde. Enthalten sind je nach Verfahren Leistungsverzeichnis, Bewerbungsbedingungen, Vertragsbedingungen und die auszufüllenden Formulare.
Die vollständigen Vergabeunterlagen stehen Vergabe-Archiv Nutzern zur Verfügung. Die Registrierung ist kostenlos. Der Download läuft anschließend über Ihr Guthaben im Vergabe-Archiv, wie gewohnt.