Beschafft wird die Lieferung und Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Neubau der Grundschule Tairnbach in Mühlhausen. Die PV-Anlage wird auf der südlich ausgerichteten Dachfläche des Schulneubaus errichtet. Grundlage ist ein Leistungsverzeichnis Photovoltaikanlage.
| Reichweite | national/EU (oeVergabe) |
| Vergabeart | Öffentliche Ausschreibung |
| Kategorie | Sonstige |
| Erfüllungsort | Schützenstraße 8, 69242 Mühlhausen-Tairnbach |
| Website | https://vergabe.vmstart.de/NetServer/PublicationControllerServlet?func Freischalten |
| Verfahrensunterlage | 67 KB | |
| Formblatt | 1.2 MB | |
| Sonstige | 398 KB | |
| Vertrag | 615 KB | |
| Vertrag | 74 KB | |
| Vertrag | 222 KB | |
| Vertrag | 85 KB | |
| Sonstige | 1.2 MB | |
| Sonstige | 615 KB | |
| Sonstige | 639 KB | |
| Sonstige | 1.1 MB | |
| Sonstige | 1.1 MB | |
| Sonstige | 278 KB | |
| Sonstige | 79 KB | |
| Sonstige | 1.2 MB | |
| Sonstige | 1.4 MB | |
| Sonstige | 1.7 MB | |
| Sonstige | 1.7 MB | |
| Sonstige | 643 KB | |
| Plan | 9.3 MB | |
| Plan | 7.7 MB | |
| Sonstige | 2.4 MB | |
| Sonstige | 7.6 MB |
Nutzen Sie dieses und über 100.000 weitere Vergabeunterlagen als Orientierung: vergleichbare Leistungsverzeichnisse finden, Kriterien recherchieren und mit unseren KI-Generator-LVs und -LB in Minuten erstellen. Alles in unserem Vergabe-Archiv.
Muster-Leistungsverzeichnisse ansehen Vergabe-Archiv durchsuchenGegenstand der Beschaffung ist die Lieferung und fachgerechte Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Neubau der Grundschule Tairnbach, Schützenstraße, 69242 Mühlhausen-Tairnbach. Die PV-Anlage soll auf der südlich ausgerichteten Dachfläche des Schulgebäudes errichtet werden, das als langgestreckter Satteldachbau in Holzrahmenbauweise konzipiert ist. Das Dach wird mit Wellblech eingedeckt und ist lediglich zu Wartungszwecken begehbar.
Konkrete Angaben zu Modulanzahl, installierter Leistung in kWp oder Wechselrichtertechnik sind den vorliegenden Unterlagen nicht zu entnehmen; das Leistungsverzeichnis dient der Grundlage für die Kalkulation. Der Neubau der Grundschule soll als Teil eines geplanten Nahwärmenetzes der Gemeinde fungieren; die PV-Anlage ist ein gesondertes Gewerk innerhalb des Gesamtbauvorhabens. Die Ausführung erfolgt am Standort Schützenstraße 8, 69242 Mühlhausen-Tairnbach.
Der Vertrag wird auf Grundlage der VOB/B 2016 geschlossen. Die Vergütung erfolgt nach Einheitspreisen gemäß Leistungsverzeichnis. Für Verzug bei der Fertigstellung ist eine Vertragsstrafe vorgesehen; deren genaue Höhe je Werktag ist im vorliegenden Formular nicht ausgefüllt, die Obergrenze beträgt 5 v.H. der Abrechnungssumme (netto). Für Verstöße gegen das LTMG wird eine gesonderte Vertragsstrafe von 1 v.H.
der Abrechnungssumme (netto) je schuldhaftem Verstoß vereinbart, ebenfalls auf 5 v.H. begrenzt; beide Vertragsstrafen zusammen sind auf insgesamt 5 v.H. der Abrechnungssumme (netto) begrenzt. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche richtet sich nach der Regelfrist des § 13 VOB/B. Schuldhafter Verstoß gegen LTMG-Pflichten berechtigt den Auftraggeber zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund.
Die Vergabenummer lautet GMHKG-2026-0001. Ein konkreter Abgabetermin für Angebote ist den vorliegenden Unterlagen nicht zu entnehmen. Als verbindlicher Ausführungsbeginn ist der 08.02.2027 festgelegt, die abnahmereife Fertigstellung muss bis zum 02.04.2027 erfolgen. Angaben zu Bieterfragen, Bindefrist oder geplantem Zuschlagstermin sind den vorliegenden Dokumenten nicht zu entnehmen.
Aus den Original-Unterlagen dieses Verfahrens gewonnen.
Die öffentliche Ausschreibung ist das nationale Gegenstück zum offenen Verfahren: unbeschränkter Bieterkreis, keine vorgeschaltete Eignungsprüfung, Angebote werden direkt eingereicht.
Die Bekanntmachung stammt aus einer Quelle, die nationale und EU-weite Verfahren gemeinsam führt. Ob ober- oder unterschwellig vergeben wurde, steht in der Bekanntmachung selbst und in den Vergabeunterlagen des Verfahrens.
Für eine eigene Beschaffung lässt sich aus diesem Verfahren mehr ableiten als der Gegenstand: wie der Auftraggeber die Leistung beschrieben und gegliedert hat, welche Eignungsnachweise er verlangt, wie er Preis und Qualität gewichtet und welche Vertragsbedingungen er beilegt. Genau diese Unterlagen liegen im Vergabe-Archiv vollständig vor, auch nachdem das Verfahren auf den Vergabeplattformen offline genommen wurde.
Gemeinde Mühlhausen ist der öffentliche Auftraggeber dieser Ausschreibung mit Erfüllungsort Schützenstraße 8, 69242 Mühlhausen-Tairnbach.
Gegenstand der Beschaffung ist die Lieferung und fachgerechte Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Neubau der Grundschule Tairnbach, Schützenstraße, 69242 Mühlhausen-Tairnbach. Die PV-Anlage soll auf der südlich ausgerichteten Dachfläche des Schulgebäudes errichtet werden, das als langgestreckter Satteldachbau in Holzrahmenbauweise konzipiert ist. Das Dach wird mit Wellblech eingedeckt und ist lediglich zu Wartungszwecken begehbar. Konkrete Angaben zu Modulanzahl, installierter Leistung in kWp oder Wechselrichtertechnik sind den vorliegenden Unterlagen nicht zu entnehmen; das Leistungsverzeichnis dient der Grundlage für die Kalkulation.
Die Angebotsfrist läuft bis zum 26.10.2026.
Die Vergabenummer lautet GMHKG-2026-0001. Ein konkreter Abgabetermin für Angebote ist den vorliegenden Unterlagen nicht zu entnehmen. Als verbindlicher Ausführungsbeginn ist der 08.02.2027 festgelegt, die abnahmereife Fertigstellung muss bis zum 02.04.2027 erfolgen. Angaben zu Bieterfragen, Bindefrist oder geplantem Zuschlagstermin sind den vorliegenden Dokumenten nicht zu entnehmen.
Die PV-Anlage ist auf der südlich ausgerichteten Dachfläche eines Satteldachs mit Wellblecheindeckung zu montieren, das nur zu Wartungszwecken begehbar ist. Alle Maße in den beigefügten Skizzen und Plänen sind als ca.-Maße zu verstehen; die Pläne dienen nur als Kalkulationshilfe und sind keine Ausführungspläne. Der Auftragnehmer hat vor Baubeginn einen Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen. Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan zu erstellen und bei Änderungen unverzüglich zu überarbeiten. Arbeitstägliche Bautagesberichte sind zu führen und spätestens wöchentlich dem Auftraggeber oder dem beauftragten Architekten/Ingenieur zu übergeben.
Der Vertrag wird auf Grundlage der VOB/B 2016 geschlossen. Die Vergütung erfolgt nach Einheitspreisen gemäß Leistungsverzeichnis. Für Verzug bei der Fertigstellung ist eine Vertragsstrafe vorgesehen; deren genaue Höhe je Werktag ist im vorliegenden Formular nicht ausgefüllt, die Obergrenze beträgt 5 v.H. der Abrechnungssumme (netto). Für Verstöße gegen das LTMG wird eine gesonderte Vertragsstrafe von 1 v.H. der Abrechnungssumme (netto) je schuldhaftem Verstoß vereinbart, ebenfalls auf 5 v.H. begrenzt; beide Vertragsstrafen zusammen sind auf insgesamt 5 v.H. der Abrechnungssumme (netto) begrenzt. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche richtet sich nach der Regelfrist des § 13 VOB/B.
Aus den Unterlagen haben wir 5 Eignungskriterien herausgezogen, darunter: Eintragung im Handelsregister, in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer.
Alle Dokumente dieses Verfahrens liegen im Vergabe-Archiv und lassen sich als ZIP herunterladen, auch nachdem die Ausschreibung auf den Vergabeplattformen offline genommen wurde. Enthalten sind je nach Verfahren Leistungsverzeichnis, Bewerbungsbedingungen, Vertragsbedingungen und die auszufüllenden Formulare.
Die vollständigen Vergabeunterlagen stehen Vergabe-Archiv Nutzern zur Verfügung. Die Registrierung ist kostenlos. Der Download läuft anschließend über Ihr Guthaben im Vergabe-Archiv, wie gewohnt.