Vergabe von Sicherungsarbeiten (Los 2) im Rahmen der Errichtung eines barrierefreien Zugangs an der Deutschen Zentralbücherei für Blinde in Leipzig, Gustav-Adolf-Str. 5-9. Die Arbeiten umfassen Sicherungsleistungen an einem Gebäudeensemble aus den 1960er Jahren und einem gründerzeitlichen Schulbau, insbesondere im Bereich des Aufzugs zwischen Haus 7 und Haus 9.
| Reichweite | national/EU (oeVergabe) |
| Vergabeart | Öffentliche Ausschreibung |
| Kategorie | Sonstige |
| Erfüllungsort | Deutsche Zentralbücherei für Blinde L, Errichtung barrierefreier Zugang Gustav-Adolf-Str. 5-9, 04105 Leipzig |
| vergaben@sib.smf.sachsen.de Freischalten | |
| Website | https://www.sachsen-vergabe.de/NetServer/PublicationControllerServlet? Freischalten |
| Verfahrensunterlage | 204 KB | |
| Verfahrensunterlage | 104 KB | |
| Formblatt | 831 KB | |
| Sonstige | 1.1 MB | |
| Leistungsverzeichnis | 339 KB | |
| Vertrag | 106 KB | |
| Sonstige | 120 KB | |
| Sonstige | 1.1 MB | |
| Sonstige | 631 KB | |
| Sonstige | 642 KB | |
| GAEB-Datei | 110 KB | |
| Sonstige | 205 KB | |
| Sonstige | 83 KB | |
| Sonstige | 55 KB | |
| Sonstige | 112 KB | |
| Sonstige | 73 KB | |
| Sonstige | 67 KB | |
| Sonstige | 575 KB | |
| Plan | 75 KB |
Nutzen Sie dieses und über 100.000 weitere Vergabeunterlagen als Orientierung: vergleichbare Leistungsverzeichnisse finden, Kriterien recherchieren und mit unseren KI-Generator-LVs und -LB in Minuten erstellen. Alles in unserem Vergabe-Archiv.
Muster-Leistungsverzeichnisse ansehen Vergabe-Archiv durchsuchenGegenstand ist die Erbringung von Sicherungsarbeiten (Los 2) im Zuge der Errichtung eines barrierefreien Zugangs an der Deutschen Zentralbücherei für Blinde in Leipzig. Die Leistungen sind überwiegend im Bereich des neu zu errichtenden Aufzugs zwischen Haus 7 und Haus 9 des Gebäudeensembles an der Gustav-Adolf-Str. 5-9 zu erbringen. Das Ensemble besteht aus einem Stahlbetonbau der 1960er Jahre (Haus 5), einem gründerzeitlichen Schulbau als Mauerwerkskonstruktion (Haus 7) und einem über 20 Meter hohen Stahlbetonbau aus den 1960er Jahren (Haus 9).
Ein Schutz- und Arbeitsgerüst wird durch den Auftraggeber erstellt. Die Baustelleneinrichtungsfläche ist auf die im Baustelleneinrichtungsplan ausgewiesenen Flächen beschränkt. Der Auftragnehmer hat eigenständig für den Materialtransport zur Einbaustelle zu sorgen, da Transporteinrichtungen für größere Bauteile nicht gestellt werden. Die Ausführung erfolgt bei laufendem Betrieb des Gebäudes, mit entsprechenden Einschränkungen hinsichtlich Lärm und Zugänglichkeit.
Baustrom und Bauwasser werden durch den Bauherrn gestellt.
Der Vertrag wird auf Basis von Einheitspreisen nach VOB/B geschlossen. Ausführungsbeginn ist der 30.11.2026, die abnahmereife Fertigstellung ist bis zum 26.10.2027 zu erreichen; beide Fristen sind als Vertragsfristen verbindlich vereinbart. Vertragsstrafen für Terminverzug sind im Formblatt 214 vorgesehen, konkrete Prozentsätze sind in den vorliegenden Unterlagen nicht ausgefüllt.
Auf Sicherheitsleistungen für Vertragserfüllung und Mängelansprüche wird ausdrücklich verzichtet. Der Auftragnehmer ist zur täglichen Bautagesberichtführung und wöchentlichen Vorlage an die Objektüberwachung verpflichtet. Elektronische Rechnungsstellung wird gemäß gesetzlichen Vorgaben akzeptiert; die damit verbundenen Kosten trägt der Auftragnehmer.
Die Vergabeunterlagen wurden am 08.09.2026 versandt. Die Angebotsfrist endet am 29.09.2026 um 09:00 Uhr; zum selben Zeitpunkt findet der Eröffnungstermin statt. Die Bindefrist endet am 29.10.2026. Fehlende, mit dem Angebot geforderte Unterlagen werden grundsätzlich nachgefordert. Der geplante Ausführungsbeginn ist der 30.11.2026.
Die Leistungsbeschreibung folgt konsequent dem DIN ATV 18299-Gliederungsschema für Vorbemerkungen, was die Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit der Baustellenbedingungen erleichtert und als Vorlage übernommen werden kann. Der Verzicht auf beide Sicherheitsleistungen ist bei kleineren Baumaßnahmen praxistauglich, sollte aber bei höheren Auftragssummen neu bewertet werden. Der Bonus für Werkstätten für Behinderte nach VOB/A ist ein übertragbares soziales Zuschlagselement, das bei jeder nationalen Vergabe genutzt werden kann.
Die klare Festlegung beider Ausführungsfristen als Vertragsfristen schafft Rechtssicherheit, erfordert aber eine sorgfältige Prüfung der Realisierbarkeit vor Aufnahme ins Formblatt. Auffällig ist, dass die Vertragsstrafe im Formblatt 214 nicht mit konkreten Prozentsätzen ausgefüllt wurde, was bei Übernahme dieses Musters unbedingt nachzuholen ist.
Aus den Original-Unterlagen dieses Verfahrens gewonnen.
Die öffentliche Ausschreibung ist das nationale Gegenstück zum offenen Verfahren: unbeschränkter Bieterkreis, keine vorgeschaltete Eignungsprüfung, Angebote werden direkt eingereicht.
Die Bekanntmachung stammt aus einer Quelle, die nationale und EU-weite Verfahren gemeinsam führt. Ob ober- oder unterschwellig vergeben wurde, steht in der Bekanntmachung selbst und in den Vergabeunterlagen des Verfahrens.
Für eine eigene Beschaffung lässt sich aus diesem Verfahren mehr ableiten als der Gegenstand: wie der Auftraggeber die Leistung beschrieben und gegliedert hat, welche Eignungsnachweise er verlangt, wie er Preis und Qualität gewichtet und welche Vertragsbedingungen er beilegt. Genau diese Unterlagen liegen im Vergabe-Archiv vollständig vor, auch nachdem das Verfahren auf den Vergabeplattformen offline genommen wurde.
Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Zentrale, Zentralstelle Vergabe- und Vertragsmanagement ist der öffentliche Auftraggeber dieser Ausschreibung mit Erfüllungsort Deutsche Zentralbücherei für Blinde L, Errichtung barrierefreier Zugang Gustav-Adolf-Str. 5-9, 04105 Leipzig.
Gegenstand ist die Erbringung von Sicherungsarbeiten (Los 2) im Zuge der Errichtung eines barrierefreien Zugangs an der Deutschen Zentralbücherei für Blinde in Leipzig. Die Leistungen sind überwiegend im Bereich des neu zu errichtenden Aufzugs zwischen Haus 7 und Haus 9 des Gebäudeensembles an der Gustav-Adolf-Str. 5-9 zu erbringen. Das Ensemble besteht aus einem Stahlbetonbau der 1960er Jahre (Haus 5), einem gründerzeitlichen Schulbau als Mauerwerkskonstruktion (Haus 7) und einem über 20 Meter hohen Stahlbetonbau aus den 1960er Jahren (Haus 9). Ein Schutz- und Arbeitsgerüst wird durch den Auftraggeber erstellt.
Die Angebotsfrist läuft bis zum 29.09.2026.
Die Vergabeunterlagen wurden am 08.09.2026 versandt. Die Angebotsfrist endet am 29.09.2026 um 09:00 Uhr; zum selben Zeitpunkt findet der Eröffnungstermin statt. Die Bindefrist endet am 29.10.2026. Fehlende, mit dem Angebot geforderte Unterlagen werden grundsätzlich nachgefordert. Der geplante Ausführungsbeginn ist der 30.11.2026.
Sicherungsarbeiten sind im Bereich des Aufzugs zwischen Haus 7 und Haus 9 bei laufendem Betrieb des Gebäudes zu erbringen Lärmintensive Arbeiten dürfen ausschließlich zwischen 6:00 Uhr und 14:00 Uhr durchgeführt werden Alle Flucht- und Rettungswege sind während der gesamten Bauzeit freizuhalten Vor Arbeitsaufnahme ist eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen und zu dokumentieren Montage- und Arbeitsanweisungen gemäß § 17 BGV C22 sind dem SiGeKo vor Arbeitsbeginn zur Prüfung vorzulegen Besonders gefährliche Tätigkeiten gemäß Anhang II BaustellV sind dem SiGeKo 14 Tage vor Beginn anzuzeigen
Der Vertrag wird auf Basis von Einheitspreisen nach VOB/B geschlossen. Ausführungsbeginn ist der 30.11.2026, die abnahmereife Fertigstellung ist bis zum 26.10.2027 zu erreichen; beide Fristen sind als Vertragsfristen verbindlich vereinbart. Vertragsstrafen für Terminverzug sind im Formblatt 214 vorgesehen, konkrete Prozentsätze sind in den vorliegenden Unterlagen nicht ausgefüllt. Auf Sicherheitsleistungen für Vertragserfüllung und Mängelansprüche wird ausdrücklich verzichtet. Der Auftragnehmer ist zur täglichen Bautagesberichtführung und wöchentlichen Vorlage an die Objektüberwachung verpflichtet.
Aus den Unterlagen haben wir 5 Eignungskriterien und 1 Zuschlagskriterium herausgezogen, darunter: Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.
Alle Dokumente dieses Verfahrens liegen im Vergabe-Archiv und lassen sich als ZIP herunterladen, auch nachdem die Ausschreibung auf den Vergabeplattformen offline genommen wurde. Enthalten sind je nach Verfahren Leistungsverzeichnis, Bewerbungsbedingungen, Vertragsbedingungen und die auszufüllenden Formulare.
Die vollständigen Vergabeunterlagen stehen Vergabe-Archiv Nutzern zur Verfügung. Die Registrierung ist kostenlos. Der Download läuft anschließend über Ihr Guthaben im Vergabe-Archiv, wie gewohnt.