Beschafft wird die vollständige Elektroinstallation im Haus 16 (Probewohnen) auf dem Gelände des Sächsischen Krankenhauses Altscherbitz in Schkeuditz. Es handelt sich um einen Umbau und eine Sanierung eines denkmalgeschützten Bestandsgebäudes im laufenden Krankenhausbetrieb.
| Reichweite | national/EU (oeVergabe) |
| Vergabeart | Öffentliche Ausschreibung |
| Kategorie | Sonstige |
| Erfüllungsort | Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Neurologie Altsch.,Haus 16,Probewohnen Leipziger Str. 59, 04435 Schkeuditz |
| vergaben@sib.smf.sachsen.de Freischalten | |
| Website | https://www.sachsen-vergabe.de/NetServer/PublicationControllerServlet? Freischalten |
| Verfahrensunterlage | 204 KB | |
| Verfahrensunterlage | 104 KB | |
| Formblatt | 831 KB | |
| Sonstige | 1.1 MB | |
| Leistungsverzeichnis | 1.2 MB | |
| Vertrag | 103 KB | |
| Sonstige | 925 KB | |
| Sonstige | 1.1 MB | |
| Sonstige | 631 KB | |
| Sonstige | 642 KB | |
| GAEB-Datei | 1.0 MB | |
| Formblatt | 206 KB | |
| Sonstige | 30 KB | |
| Sonstige | 205 KB | |
| Sonstige | 83 KB | |
| Sonstige | 55 KB | |
| Sonstige | 113 KB | |
| Sonstige | 74 KB | |
| Sonstige | 68 KB | |
| Sonstige | 575 KB |
Nutzen Sie dieses und über 100.000 weitere Vergabeunterlagen als Orientierung: vergleichbare Leistungsverzeichnisse finden, Kriterien recherchieren und mit unseren KI-Generator-LVs und -LB in Minuten erstellen. Alles in unserem Vergabe-Archiv.
Muster-Leistungsverzeichnisse ansehen Vergabe-Archiv durchsuchenZu erbringen ist die vollständige Elektroinstallation im Haus 16 (Probewohnen) auf dem Gelände des Sächsischen Krankenhauses Altscherbitz in Schkeuditz (Liegenschaft Leipziger Straße 59, 04435 Schkeuditz). Das Gebäude wird umgebaut und saniert; es handelt sich um ein historisches Gebäude aus der Gründerzeit der Anlage (Mitte 1870er Jahre, Pavillonstil). Das Leistungsverzeichnis umfasst 118 Seiten und beschreibt alle elektrotechnischen Gewerke für den Umbau.
Die Baustelle ist beengt, da sie zwischen historisch wertvollen Baumbeständen und Krankenhausverkehrswegen liegt. Materiallager sind nur für kurzfristigen Verbrauch möglich. Der Auftragnehmer muss seinen Betrieb vollständig mit dem laufenden Krankenhausbetrieb koordinieren und dabei strenge Lärm-, Staub- und Erschütterungsschutzanforderungen einhalten. Übernachtungen auf der Baustelle sind nicht möglich.
Der Vertrag wird als Einheitspreisvertrag (Vergütung nach Leistungsverzeichnis mit Einheitspreisen) gemäß VOB/B geschlossen. Die Ausführung ist spätestens 15 Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens zu beginnen und bis zum 30. September 2027 abnahmereif fertigzustellen; beide Fristen sind Vertragsfristen. Vertragsstrafen bei Fristüberschreitung sind dem Grunde nach vorgesehen, die konkreten Prozentsätze sind in den Unterlagen nicht ausgefüllt.
Auf Sicherheitsleistungen für Vertragserfüllung und Mängelansprüche wird verzichtet. Werbung auf der Baustelle ist nur mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.
Die Vergabeunterlagen wurden am 16. September 2026 versandt. Die Angebotsfrist endet am 1. Oktober 2026 um 9:00 Uhr; zu diesem Zeitpunkt findet auch der Eröffnungstermin statt. Die Bindefrist läuft bis zum 10. November 2026. Angebote sind elektronisch über die Vergabeplattform einzureichen; ergänzende Kommunikation nach Angebotseröffnung erfolgt schriftlich oder in Textform. Fehlende Unterlagen werden grundsätzlich nachgefordert.
Das Verfahren zeigt ein praxistaugliches Muster für Elektrogewerke im Bestand unter Denkmalschutz und Betriebsrücksichtnahmepflicht: Die technischen Vorbemerkungen im LV sind sehr detailliert und decken Lärm, Staub, Erschütterung und Logistik explizit ab, was Nachträge wegen unvorhergesehener Bauumstände reduziert. Der Bonus für Werkstätten für Behinderte ist transparent und vergaberechtlich sauber in das Wertungsschema integriert.
Verzicht auf beide Sicherheitsleistungen bei einem Hochbaugewerk ist ungewöhnlich und sollte bei Übernahme des Musters kritisch geprüft werden. Das ausschließliche Zuschlagskriterium Preis ist bei denkmalgeschützten Baumaßnahmen fachlich diskutabel; qualitative Kriterien wie Erfahrung mit Denkmalpflege könnten den Ausführungserfolg besser sichern. Die knappe Angebotsfrist von nur 15 Kalendertagen bei einem 118-seitigen LV ist risikobehaftet und kann zu lückenhaften Angeboten führen.
Aus den Original-Unterlagen dieses Verfahrens gewonnen.
Die öffentliche Ausschreibung ist das nationale Gegenstück zum offenen Verfahren: unbeschränkter Bieterkreis, keine vorgeschaltete Eignungsprüfung, Angebote werden direkt eingereicht.
Die Bekanntmachung stammt aus einer Quelle, die nationale und EU-weite Verfahren gemeinsam führt. Ob ober- oder unterschwellig vergeben wurde, steht in der Bekanntmachung selbst und in den Vergabeunterlagen des Verfahrens.
Für eine eigene Beschaffung lässt sich aus diesem Verfahren mehr ableiten als der Gegenstand: wie der Auftraggeber die Leistung beschrieben und gegliedert hat, welche Eignungsnachweise er verlangt, wie er Preis und Qualität gewichtet und welche Vertragsbedingungen er beilegt. Genau diese Unterlagen liegen im Vergabe-Archiv vollständig vor, auch nachdem das Verfahren auf den Vergabeplattformen offline genommen wurde.
Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Zentrale, Zentralstelle Vergabe- und Vertragsmanagement ist der öffentliche Auftraggeber dieser Ausschreibung mit Erfüllungsort Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Neurologie Altsch.,Haus 16,Probewohnen Leipziger Str. 59, 04435 Schkeuditz.
Zu erbringen ist die vollständige Elektroinstallation im Haus 16 (Probewohnen) auf dem Gelände des Sächsischen Krankenhauses Altscherbitz in Schkeuditz (Liegenschaft Leipziger Straße 59, 04435 Schkeuditz). Das Gebäude wird umgebaut und saniert; es handelt sich um ein historisches Gebäude aus der Gründerzeit der Anlage (Mitte 1870er Jahre, Pavillonstil). Das Leistungsverzeichnis umfasst 118 Seiten und beschreibt alle elektrotechnischen Gewerke für den Umbau. Die Baustelle ist beengt, da sie zwischen historisch wertvollen Baumbeständen und Krankenhausverkehrswegen liegt. Materiallager sind nur für kurzfristigen Verbrauch möglich.
Die Angebotsfrist läuft bis zum 01.10.2026.
Die Vergabeunterlagen wurden am 16. September 2026 versandt. Die Angebotsfrist endet am 1. Oktober 2026 um 9:00 Uhr; zu diesem Zeitpunkt findet auch der Eröffnungstermin statt. Die Bindefrist läuft bis zum 10. November 2026. Angebote sind elektronisch über die Vergabeplattform einzureichen; ergänzende Kommunikation nach Angebotseröffnung erfolgt schriftlich oder in Textform. Fehlende Unterlagen werden grundsätzlich nachgefordert.
Elektroinstallation muss den technischen Vorgaben des Leistungsverzeichnisses (118 Seiten) entsprechen Einsatz ausschließlich geräuscharmer Baumaschinen nach dem neuesten Stand der Technik gemäß RAL-UZ53 Nachweis lärmmindernder Maßnahmen durch Auszüge aus dem Bautagebuch, Datenblätter und Fotos Stemmarbeiten nur mit Werkzeugen mit Absaugung; vollständige Stauberfassung an der Entstehungsstelle Erschütterungsintensive Arbeiten mindestens 24 Stunden vorab ankündigen Alle Preise in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen, ohne Umsatzsteuer anzugeben
Der Vertrag wird als Einheitspreisvertrag (Vergütung nach Leistungsverzeichnis mit Einheitspreisen) gemäß VOB/B geschlossen. Die Ausführung ist spätestens 15 Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens zu beginnen und bis zum 30. September 2027 abnahmereif fertigzustellen; beide Fristen sind Vertragsfristen. Vertragsstrafen bei Fristüberschreitung sind dem Grunde nach vorgesehen, die konkreten Prozentsätze sind in den Unterlagen nicht ausgefüllt. Auf Sicherheitsleistungen für Vertragserfüllung und Mängelansprüche wird verzichtet. Werbung auf der Baustelle ist nur mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.
Aus den Unterlagen haben wir 7 Eignungskriterien und 1 Zuschlagskriterium herausgezogen, darunter: Eintrag im Handelsregister, in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer.
Alle Dokumente dieses Verfahrens liegen im Vergabe-Archiv und lassen sich als ZIP herunterladen, auch nachdem die Ausschreibung auf den Vergabeplattformen offline genommen wurde. Enthalten sind je nach Verfahren Leistungsverzeichnis, Bewerbungsbedingungen, Vertragsbedingungen und die auszufüllenden Formulare.
Die vollständigen Vergabeunterlagen stehen Vergabe-Archiv Nutzern zur Verfügung. Die Registrierung ist kostenlos. Der Download läuft anschließend über Ihr Guthaben im Vergabe-Archiv, wie gewohnt.