Beschafft werden Sanitärinstallationsleistungen (KG 410) für den OGS-Ausbau der Goetheschule in Baesweiler. Der Auftrag umfasst die komplette Sanitärtechnik einschließlich sanitärer Einrichtungen, Trinkwasser- und Abwasserinstallation, Dämmarbeiten sowie Brandschutz- und Sonderleistungen. Die Ausführung ist für Februar 2027 vorgesehen.
| Reichweite | national/EU (oeVergabe) |
| Vergabeart | Öffentliche Ausschreibung |
| Kategorie | Sonstige |
| Erfüllungsort | 52499 Baesweiler |
| info@stadt.baesweiler.de Freischalten | |
| Telefon | 02401 / 800-274 Freischalten |
| Website | https://www.baesweiler.de Freischalten |
| Verfahrensunterlage | 309 KB | |
| GAEB-Datei | 361 KB | |
| GAEB-Datei | 583 KB | |
| Sonstige | 520 KB | |
| Leistungsverzeichnis | 83 KB | |
| Vertrag | 242 KB | |
| Sonstige | 359 KB | |
| Sonstige | 157 KB | |
| Sonstige | 12 KB |
Nutzen Sie dieses und über 100.000 weitere Vergabeunterlagen als Orientierung: vergleichbare Leistungsverzeichnisse finden, Kriterien recherchieren und mit unseren KI-Generator-LVs und -LB in Minuten erstellen. Alles in unserem Vergabe-Archiv.
Muster-Leistungsverzeichnisse ansehen Vergabe-Archiv durchsuchenDer Auftrag umfasst sämtliche Sanitärinstallationsleistungen für den OGS-Ausbau der Goetheschule in Baesweiler. Dazu gehören die Lieferung und Montage sanitärer Einrichtungen (z. B. WC-Anlagen, Waschtische), Sanitärarmaturen sowie sanitäre Ausstattungsgegenstände. Im Bereich Trinkwasser sind Anschlüsse an die Mensa, den WC-Bereich, den Hausmeisterraum sowie eine neue Steigleitung für obere Geschosse herzustellen.
Weiterhin sind die komplette Trinkwasserinstallation, dezentrale Warmwasserbereitung sowie Installationselemente einzubauen. Zur Leistung gehören außerdem die Abwasserinstallation, Dämmarbeiten an Trinkwasserleitungen und Brandschutzmaßnahmen. Prüfungen, Spülungen und Beprobungen der Trinkwasseranlage sowie sonstige Leistungen wie Kernbohrungen und Containergestellung sind ebenfalls Bestandteil.
Das Leistungsverzeichnis umfasst 80 Seiten und ist in neun Haupttitel gegliedert. Die Ausführung ist für Februar 2027 vorgesehen.
Der Vertrag wird auf Basis von Einheitspreisen geschlossen; alle Preise sind in Euro netto anzugeben. Es gelten keine Lohn- oder Stoffpreisgleitklauseln. Vertragsstrafen sind im LV mit einem Strich vermerkt, also nicht konkret vereinbart. Eine Sicherheitsleistung (Gewährleistung) ist mit 0,00 % vom Rechnungsbetrag festgesetzt, sodass keine Bürgschaft gefordert wird. Die VOB/B und VOB/C sind Vertragsgrundlage.
Jede Vertragsänderung bedarf der Schriftform. Preiserhöhungen durch Baumaterial- oder Lohnkostensteigerungen berechtigen nicht zur Anpassung der Einheitspreise.
Die Vergabeunterlagen wurden am 17.09.2026 versandt. Angebote sind bis zum Eröffnungstermin am 14.10.2026 um 10:15 Uhr elektronisch über die Vergabeplattform www.vergaben-wirtschaftsregion-aachen.de einzureichen. Die Bindefrist beginnt mit dem Eröffnungstermin und endet am 14.12.2026. Die Ausführung ist für Februar 2027 geplant. Nachprüfanträge können an die StädteRegion Aachen, Zollernstraße 10, 52070 Aachen, gerichtet werden.
Die Leistungsbeschreibung ist klar in neun Titel gegliedert und deckt alle wesentlichen Gewerke der Sanitärtechnik systematisch ab, was eine gute Übertragbarkeit auf vergleichbare Schulbauvorhaben ermöglicht. Die Entscheidung, keine Vertragserfüllungs- oder Gewährleistungsbürgschaft zu fordern, ist bei Unterschwellenverfahren ungewöhnlich und sollte bei eigenen Verfahren bewusst abgewogen werden.
Der Verzicht auf Referenznachweise als Eignungskriterium vereinfacht die Bewerbung, reduziert aber die Möglichkeit, die technische Kompetenz der Bieter vorab zu prüfen. Die Zulassung von Nebenangeboten ohne Hauptangebot ist ein bieterfr eundliches Merkmal, das Innovationspotenzial zulässt, jedoch klarer Bewertungsvorgaben bedarf. Die ausdrückliche Klarstellung, dass der Zuschlag ohne Verhandlungen auf das Erstangebot erteilt werden kann, schafft Transparenz über den möglichen Verfahrensablauf.
Aus den Original-Unterlagen dieses Verfahrens gewonnen.
Die öffentliche Ausschreibung ist das nationale Gegenstück zum offenen Verfahren: unbeschränkter Bieterkreis, keine vorgeschaltete Eignungsprüfung, Angebote werden direkt eingereicht.
Die Bekanntmachung stammt aus einer Quelle, die nationale und EU-weite Verfahren gemeinsam führt. Ob ober- oder unterschwellig vergeben wurde, steht in der Bekanntmachung selbst und in den Vergabeunterlagen des Verfahrens.
Für eine eigene Beschaffung lässt sich aus diesem Verfahren mehr ableiten als der Gegenstand: wie der Auftraggeber die Leistung beschrieben und gegliedert hat, welche Eignungsnachweise er verlangt, wie er Preis und Qualität gewichtet und welche Vertragsbedingungen er beilegt. Genau diese Unterlagen liegen im Vergabe-Archiv vollständig vor, auch nachdem das Verfahren auf den Vergabeplattformen offline genommen wurde.
Stadt Baesweiler - Vergabestelle - ist der öffentliche Auftraggeber dieser Ausschreibung mit Erfüllungsort 52499 Baesweiler.
Der Auftrag umfasst sämtliche Sanitärinstallationsleistungen für den OGS-Ausbau der Goetheschule in Baesweiler. Dazu gehören die Lieferung und Montage sanitärer Einrichtungen (z. B. WC-Anlagen, Waschtische), Sanitärarmaturen sowie sanitäre Ausstattungsgegenstände. Im Bereich Trinkwasser sind Anschlüsse an die Mensa, den WC-Bereich, den Hausmeisterraum sowie eine neue Steigleitung für obere Geschosse herzustellen. Weiterhin sind die komplette Trinkwasserinstallation, dezentrale Warmwasserbereitung sowie Installationselemente einzubauen. Zur Leistung gehören außerdem die Abwasserinstallation, Dämmarbeiten an Trinkwasserleitungen und Brandschutzmaßnahmen.
Die Angebotsfrist läuft bis zum 14.10.2026.
Die Vergabeunterlagen wurden am 17.09.2026 versandt. Angebote sind bis zum Eröffnungstermin am 14.10.2026 um 10:15 Uhr elektronisch über die Vergabeplattform www.vergaben-wirtschaftsregion-aachen.de einzureichen. Die Bindefrist beginnt mit dem Eröffnungstermin und endet am 14.12.2026. Die Ausführung ist für Februar 2027 geplant. Nachprüfanträge können an die StädteRegion Aachen, Zollernstraße 10, 52070 Aachen, gerichtet werden.
Alle Sanitärleistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik und den gültigen DIN-Bestimmungen sowie einschlägigen Richtlinien und Verordnungen auszuführen. Die TRGS 519 und die Asbestrichtlinien (Min.Bl.NRW Nr. 53 S. 1046) sind bei der Ausführung zu beachten. Trinkwasseranlagen sind zu spülen und zu beproben (Prüfungen gemäß Titel 08.01 des LV). Dämmarbeiten an Trinkwasserleitungen sind nach den Vorgaben des LV-Titels 06 auszuführen. Brandschutzmaßnahmen sind gemäß LV-Titel 07 einzuplanen und umzusetzen. Kernbohrungen sind als Teil der Sonderleistungen (LV-Titel 08.03) einzupreisen.
Der Vertrag wird auf Basis von Einheitspreisen geschlossen; alle Preise sind in Euro netto anzugeben. Es gelten keine Lohn- oder Stoffpreisgleitklauseln. Vertragsstrafen sind im LV mit einem Strich vermerkt, also nicht konkret vereinbart. Eine Sicherheitsleistung (Gewährleistung) ist mit 0,00 % vom Rechnungsbetrag festgesetzt, sodass keine Bürgschaft gefordert wird. Die VOB/B und VOB/C sind Vertragsgrundlage. Jede Vertragsänderung bedarf der Schriftform. Preiserhöhungen durch Baumaterial- oder Lohnkostensteigerungen berechtigen nicht zur Anpassung der Einheitspreise.
Aus den Unterlagen haben wir 6 Eignungskriterien und 1 Zuschlagskriterium herausgezogen, darunter: Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft.
Alle Dokumente dieses Verfahrens liegen im Vergabe-Archiv und lassen sich als ZIP herunterladen, auch nachdem die Ausschreibung auf den Vergabeplattformen offline genommen wurde. Enthalten sind je nach Verfahren Leistungsverzeichnis, Bewerbungsbedingungen, Vertragsbedingungen und die auszufüllenden Formulare.
Die vollständigen Vergabeunterlagen stehen Vergabe-Archiv Nutzern zur Verfügung. Die Registrierung ist kostenlos. Der Download läuft anschließend über Ihr Guthaben im Vergabe-Archiv, wie gewohnt.