Beschafft wird die Installation und Inbetriebnahme einer Photovoltaikanlage auf der Südwestseite des Mitarbeitergebäudes 2 der Universität Erfurt. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz und erhält im Zuge einer Generalsanierung ein neues Dach, das als Aufstellfläche für die PV-Anlage dient. Die Ausschreibung umfasst die gesamte Elektroinstallation der Eigenstromversorgungsanlage einschließlich Inbetriebnahme, Abnahme, Einweisung und Dokumentation.
| Reichweite | national/EU (oeVergabe) |
| Vergabeart | Öffentliche Ausschreibung |
| Kategorie | Bauleistungen |
| Erfüllungsort | Erfurt |
| Vergabestelle@uni-erfurt.de Freischalten | |
| Telefon | (0361) 737-5322 Freischalten |
| Website | https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=891409 Freischalten |
| Formblatt | 157 KB | |
| Formblatt | 1.3 MB | |
| GAEB-Datei | 146 KB | |
| GAEB-Datei | 351 KB | |
| Sonstige | 452 KB | |
| Sonstige | 1.1 MB | |
| Sonstige | 83 KB | |
| Sonstige | 533 KB | |
| Sonstige | 241 KB | |
| Sonstige | 148 KB | |
| Sonstige | 43 KB | |
| Sonstige | 37 KB | |
| Sonstige | 47 KB | |
| Sonstige | 184 KB | |
| Sonstige | 222 KB | |
| Sonstige | 5.3 MB | |
| Sonstige | 141 KB | |
| Sonstige | 213 KB | |
| Sonstige | 130 KB | |
| Sonstige | 1 KB | |
| Plan | 608 KB |
Nutzen Sie dieses und über 100.000 weitere Vergabeunterlagen als Orientierung: vergleichbare Leistungsverzeichnisse finden, Kriterien recherchieren und mit unseren KI-Generator-LVs und -LB in Minuten erstellen. Alles in unserem Vergabe-Archiv.
Muster-Leistungsverzeichnisse ansehen Vergabe-Archiv durchsuchenDer Auftragnehmer hat auf der Südwestseite des Mitarbeitergebäudes 2 der Universität Erfurt eine Photovoltaikanlage zu installieren und in Betrieb zu nehmen. Das neue Dach, das im Rahmen der laufenden Generalsanierung des Gebäudes hergestellt wird, dient als Aufstellfläche. Das Leistungsverzeichnis gliedert sich in die Abschnitte PV-Anlage (Eigenstromversorgung), Inbetriebnahme, Abnahme, Einweisung und Dokumentation sowie Stundenlohnarbeiten Starkstromanlagen und Baustelleneinrichtung.
Das Gebäude befindet sich am Max-Weber-Platz 3, 99089 Erfurt, auf dem Campus der Universität im Norden Erfurts. Der Standort liegt in einem denkmalgeschützten Gebäudeensemble. Die Zufahrt zur Baustelle ist über die Saalestraße möglich; die Baustelleneinrichtung ist an der Westseite des Gebäudes vorgesehen.
Die Vergabe erfolgt nach VOB/A als öffentliche Ausschreibung auf Basis von Einheitspreisen gemäß dem ausgefüllten Leistungsverzeichnis. Vertragsstrafen können bei Verstößen gegen die Verpflichtungen aus dem ThürVgG verhängt werden; darüber hinaus ist eine fristlose Kündigung möglich. Bei schwerwiegenden Verstößen kann der Auftragnehmer bis zu drei Jahre von Vergabeverfahren ausgeschlossen werden.
Nachunternehmer dürfen nur mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers eingesetzt werden. Die VOB/B ist Vertragsbestandteil; bei Weitergabe von Bauleistungen an Nachunternehmer ist ebenfalls die VOB/B zum Vertragsbestandteil zu machen.
Die Ausschreibung erfolgt als öffentliche Ausschreibung nach VOB/A. Konkrete Daten für Angebotsfrist, Eröffnungstermin und Bindefrist sind in den vorliegenden Unterlagen nicht ausgefüllt. Die Kommunikation und Angebotsabgabe erfolgt elektronisch über eine Vergabeplattform. Fehlende Unterlagen können nachgefordert werden, soweit dies vorgesehen ist. Der geplante Leistungsbeginn ist aus den Unterlagen nicht ersichtlich.
Die Leistungsbeschreibung ist klar nach Gewerken und Titeln gegliedert (Anlage, Inbetriebnahme, Stundenlohn, Baustelleneinrichtung), was eine präzise Preisermittlung und spätere Abrechnung erleichtert. Der ausdrückliche Hinweis, dass die Nennung mehrerer Hersteller zum Angebotsausschluss führt, ist ein wirksames Mittel zur Vermeidung unklarer Angebote und kann in vergleichbaren Elektrogewerken übernommen werden.
Die doppelte Anforderungsebene aus ThürVgG-Eigenerklärung und bundesrechtlicher Eigenerklärung zur Eignung (Formblatt 124) zeigt, dass bei Thüringer Vorhaben beide Ebenen parallel zu bedienen sind. Die Kombination von Denkmalschutz und technischer Gebäudeausrüstung erfordert eine enge Abstimmung zwischen Denkmalschutzbehörde und Planer bereits in der Leistungsbeschreibung, was hier durch die allgemeine Beschreibung angedeutet, aber nicht konkret gefasst wird.
Eine eigene Beschaffung sollte die denkmalrechtlichen Genehmigungsvorbehalte und etwaige Auflagen der Behörde bereits als eigenständige Leistungsposition oder Vertragsbedingung aufnehmen.
Aus den Original-Unterlagen dieses Verfahrens gewonnen.
Die öffentliche Ausschreibung ist das nationale Gegenstück zum offenen Verfahren: unbeschränkter Bieterkreis, keine vorgeschaltete Eignungsprüfung, Angebote werden direkt eingereicht.
Die Bekanntmachung stammt aus einer Quelle, die nationale und EU-weite Verfahren gemeinsam führt. Ob ober- oder unterschwellig vergeben wurde, steht in der Bekanntmachung selbst und in den Vergabeunterlagen des Verfahrens.
Für eine eigene Beschaffung lässt sich aus diesem Verfahren mehr ableiten als der Gegenstand: wie der Auftraggeber die Leistung beschrieben und gegliedert hat, welche Eignungsnachweise er verlangt, wie er Preis und Qualität gewichtet und welche Vertragsbedingungen er beilegt. Genau diese Unterlagen liegen im Vergabe-Archiv vollständig vor, auch nachdem das Verfahren auf den Vergabeplattformen offline genommen wurde.
Universität Erfurt ist der öffentliche Auftraggeber dieser Ausschreibung mit Erfüllungsort Erfurt.
Der Auftragnehmer hat auf der Südwestseite des Mitarbeitergebäudes 2 der Universität Erfurt eine Photovoltaikanlage zu installieren und in Betrieb zu nehmen. Das neue Dach, das im Rahmen der laufenden Generalsanierung des Gebäudes hergestellt wird, dient als Aufstellfläche. Das Leistungsverzeichnis gliedert sich in die Abschnitte PV-Anlage (Eigenstromversorgung), Inbetriebnahme, Abnahme, Einweisung und Dokumentation sowie Stundenlohnarbeiten Starkstromanlagen und Baustelleneinrichtung. Das Gebäude befindet sich am Max-Weber-Platz 3, 99089 Erfurt, auf dem Campus der Universität im Norden Erfurts. Der Standort liegt in einem denkmalgeschützten Gebäudeensemble.
Die Ausschreibung erfolgt als öffentliche Ausschreibung nach VOB/A. Konkrete Daten für Angebotsfrist, Eröffnungstermin und Bindefrist sind in den vorliegenden Unterlagen nicht ausgefüllt. Die Kommunikation und Angebotsabgabe erfolgt elektronisch über eine Vergabeplattform. Fehlende Unterlagen können nachgefordert werden, soweit dies vorgesehen ist. Der geplante Leistungsbeginn ist aus den Unterlagen nicht ersichtlich.
Die PV-Anlage ist auf der Südwestseite des denkmalgeschützten Gebäudes zu installieren; denkmalschutzrechtliche Vorgaben sind zu beachten. Mindestens ein fließend Deutsch sprechender Mitarbeiter des Auftragnehmers muss während der Ausführung stets auf der Baustelle anwesend sein. Der Auftragnehmer hat täglich ein Bautagebuch auf geeigneten Formblättern zu führen und es wöchentlich der Bauleitung zur Prüfung zu übergeben. Wöchentliche Baustellenbesprechungen sind durch einen bevollmächtigten Vertreter zu besuchen; Aufwendungen dafür sind in die Einheitspreise einzurechnen. Auf der Baustelle sind Ausführungspläne und eine Ausfertigung der Leistungsbeschreibung vorzuhalten.
Die Vergabe erfolgt nach VOB/A als öffentliche Ausschreibung auf Basis von Einheitspreisen gemäß dem ausgefüllten Leistungsverzeichnis. Vertragsstrafen können bei Verstößen gegen die Verpflichtungen aus dem ThürVgG verhängt werden; darüber hinaus ist eine fristlose Kündigung möglich. Bei schwerwiegenden Verstößen kann der Auftragnehmer bis zu drei Jahre von Vergabeverfahren ausgeschlossen werden. Nachunternehmer dürfen nur mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers eingesetzt werden. Die VOB/B ist Vertragsbestandteil; bei Weitergabe von Bauleistungen an Nachunternehmer ist ebenfalls die VOB/B zum Vertragsbestandteil zu machen.
Aus den Unterlagen haben wir 7 Eignungskriterien und 1 Zuschlagskriterium herausgezogen, darunter: Umsatz in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.
Alle Dokumente dieses Verfahrens liegen im Vergabe-Archiv und lassen sich als ZIP herunterladen, auch nachdem die Ausschreibung auf den Vergabeplattformen offline genommen wurde. Enthalten sind je nach Verfahren Leistungsverzeichnis, Bewerbungsbedingungen, Vertragsbedingungen und die auszufüllenden Formulare.
Die vollständigen Vergabeunterlagen stehen Vergabe-Archiv Nutzern zur Verfügung. Die Registrierung ist kostenlos. Der Download läuft anschließend über Ihr Guthaben im Vergabe-Archiv, wie gewohnt.