Die Emschergenossenschaft schreibt die Asphaltierung von Betriebswegen im Bauabschnitt 23 (BA23) entlang der Emscher im Stadtgebiet Bottrop aus. Die Leistung umfasst die Herstellung einer asphaltierten Oberfläche auf fünf Teilachsen mit einer Gesamtlänge von rund 3.403 Laufmetern, die als kombinierter Fuß- und Radweg (Emscher-Weg) genutzt werden.
| Reichweite | national/EU (oeVergabe) |
| Vergabeart | Öffentliche Ausschreibung |
| Kategorie | Sonstige |
| Erfüllungsort | 46238 Bottrop |
| koenig-nobel.sarah@eglv.de Freischalten | |
| Telefon | 02011042298 Freischalten |
| Website | www.vergabe.rib.de Freischalten |
| Bekanntmachung | 66 KB | |
| Leistungsverzeichnis | 175 KB | |
| Vertrag | 337 KB | |
| Vertrag | 81 KB | |
| Sonstige | 559 KB | |
| Sonstige | 138 KB | |
| Sonstige | 262 KB | |
| Sonstige | 1.8 MB | |
| Plan | 89 KB |
Nutzen Sie dieses und über 100.000 weitere Vergabeunterlagen als Orientierung: vergleichbare Leistungsverzeichnisse finden, Kriterien recherchieren und mit unseren KI-Generator-LVs und -LB in Minuten erstellen. Alles in unserem Vergabe-Archiv.
Muster-Leistungsverzeichnisse ansehen Vergabe-Archiv durchsuchenDie Leistung umfasst die Asphaltierung von fünf Teilachsen (Achse 1 bis 5) des Emscher-Wegs im Stadtgebiet Bottrop, der als kombinierter Fuß- und Radweg öffentlich freigegeben ist. Die Gesamtlänge der fünf Achsen beträgt zusammen rund 3.403 Laufmeter (0+731, 0+548, 1+122, 0+631 und 0+371 Bau-km). Zu den wesentlichen Bauleistungen gehören das Einrichten einer Baustelle inklusive Verkehrsrechtlicher Anordnung und Leitungsabfrage, das Abziehen der vorhandenen wassergebundenen Oberfläche sowie die Prüfung und ggf.
Ausbesserung des Wegeunterbaus. Anschließend ist Asphalt aufzubringen und abzusplittern, Bankette sind herzustellen und der Wegabschnitt nach Abbau der Baustelle freizugeben. Pflasterflächen in Eingangsbereichen und Asphaltflächen sind gemäß der Technischen Regelung TR0035 herzustellen. Der Emscher-Weg hat in den relevanten Baufeldern eine Breite von maximal 5,00 m (Wegbreite ca.
3,00 m zuzüglich 1,00 m beidseitiges Bankett). Die Leistung ist bis spätestens 15.12.2026 abnahmereif fertigzustellen.
Der Vertrag wird auf Basis der VOB/B und der besonderen sowie zusätzlichen Vertragsbedingungen der Emschergenossenschaft geschlossen. Die Vergütung erfolgt auf Basis von Einheitspreisen; Preise sind Netto-Festpreise und bleiben bei Änderungen der Preisermittlungsgrundlagen (Löhne, Material, Gemeinkosten) unverändert. Die Ausführung ist spätestens 10 Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens zu beginnen und bis zum 15.12.2026 abnahmereif fertigzustellen; beide Fristen sind Vertragsfristen.
Bei Verzug beträgt die Vertragsstrafe 0,02 % der Nettovergütung je Werktag, begrenzt auf 5 % der Nettovergütung. Für Mängelansprüche ist Sicherheit zu leisten; die Höhe ergibt sich aus den Zusätzlichen Vertragsbedingungen. Eine Bauleistungs- und Montageversicherung sowie eine Maschinenversicherung entfallen; der Auftragnehmer hat jedoch eine Betriebshaftpflichtversicherung mit den genannten Mindestdeckungssummen nachzuweisen.
Die Bekanntmachung erfolgt als Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A. Bieterfragen können bis zum 29.09.2026 gestellt werden. Die Angebotseröffnung findet am 06.10.2026 um 10:40 Uhr statt. Die Zuschlagsfrist (Bindefrist) läuft bis zum 06.11.2026. Die Vergabeunterlagen sind ausschließlich über die Online-Plattform abrufbar. Die Ausführung ist spätestens 10 Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens zu beginnen, die Fertigstellung ist bis 15.12.2026 vorgesehen.
Die Leistungsbeschreibung ist klar nach Achsen und Bau-km gegliedert und gibt damit anderen Vergabestellen ein gutes Vorbild für linienförmige Infrastrukturprojekte. Die Bonifikationsregelungen für Kostenoptimierungen und vorzeitige Fertigstellung sind ungewöhnlich und können Anreize für leistungsstarke Bieter setzen, ohne den Auftraggeber zu binden, da kein Beauftragungsanspruch besteht.
Der Verzicht auf eine Bauleistungsversicherung, verbunden mit klaren Anforderungen an die Betriebshaftpflicht, ist ein übertragbares Modell für ähnliche Wegebauvorhaben. Die Festpreisregelung aus den Einkaufsbedingungen schließt Preisgleitklauseln ausdrücklich aus, was bei längeren Bauzeiten oder volatilen Materialpreisen Risikopotenzial birgt und in anderen Verfahren kritisch geprüft werden sollte.
Die Einbeziehung der eigenen Technischen Regelung TR0035 schafft projektspezifische Standards, die für andere Auftraggeber mit eigenen Wegebaunetzen als Vorlage für hausinterne Regelwerke dienen könnten.
Aus den Original-Unterlagen dieses Verfahrens gewonnen.
Die öffentliche Ausschreibung ist das nationale Gegenstück zum offenen Verfahren: unbeschränkter Bieterkreis, keine vorgeschaltete Eignungsprüfung, Angebote werden direkt eingereicht.
Die Bekanntmachung stammt aus einer Quelle, die nationale und EU-weite Verfahren gemeinsam führt. Ob ober- oder unterschwellig vergeben wurde, steht in der Bekanntmachung selbst und in den Vergabeunterlagen des Verfahrens.
Für eine eigene Beschaffung lässt sich aus diesem Verfahren mehr ableiten als der Gegenstand: wie der Auftraggeber die Leistung beschrieben und gegliedert hat, welche Eignungsnachweise er verlangt, wie er Preis und Qualität gewichtet und welche Vertragsbedingungen er beilegt. Genau diese Unterlagen liegen im Vergabe-Archiv vollständig vor, auch nachdem das Verfahren auf den Vergabeplattformen offline genommen wurde.
Emschergenossenschaft ist der öffentliche Auftraggeber dieser Ausschreibung mit Erfüllungsort 46238 Bottrop.
Die Leistung umfasst die Asphaltierung von fünf Teilachsen (Achse 1 bis 5) des Emscher-Wegs im Stadtgebiet Bottrop, der als kombinierter Fuß- und Radweg öffentlich freigegeben ist. Die Gesamtlänge der fünf Achsen beträgt zusammen rund 3.403 Laufmeter (0+731, 0+548, 1+122, 0+631 und 0+371 Bau-km). Zu den wesentlichen Bauleistungen gehören das Einrichten einer Baustelle inklusive Verkehrsrechtlicher Anordnung und Leitungsabfrage, das Abziehen der vorhandenen wassergebundenen Oberfläche sowie die Prüfung und ggf. Ausbesserung des Wegeunterbaus. Anschließend ist Asphalt aufzubringen und abzusplittern, Bankette sind herzustellen und der Wegabschnitt nach Abbau der Baustelle freizugeben.
Die Angebotsfrist läuft bis zum 06.10.2026.
Die Bekanntmachung erfolgt als Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A. Bieterfragen können bis zum 29.09.2026 gestellt werden. Die Angebotseröffnung findet am 06.10.2026 um 10:40 Uhr statt. Die Zuschlagsfrist (Bindefrist) läuft bis zum 06.11.2026. Die Vergabeunterlagen sind ausschließlich über die Online-Plattform abrufbar. Die Ausführung ist spätestens 10 Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens zu beginnen, die Fertigstellung ist bis 15.12.2026 vorgesehen.
Asphaltdeckschichten sind als fugenlose Fahrbahn mit wechselseitigem Querprofil einzubauen Pflasterflächen und Asphaltflächen sind gemäß Technischer Regelung TR0035 herzustellen Wegeunterbau ist vor Asphaltierung auf Eignung zu prüfen und gegebenenfalls auszubessern Verkehrsrechtliche Anordnung und Leitungsabfrage sind vom Auftragnehmer einzuholen Rückwärtsfahrten mit Baugeräten sind einzukalkulieren, da Begegnungsverkehr im Baufeld nicht möglich ist Tagesberichte, Leistungsnachweise und Lieferscheine sind nach Formularen des Auftraggebers zu führen
Der Vertrag wird auf Basis der VOB/B und der besonderen sowie zusätzlichen Vertragsbedingungen der Emschergenossenschaft geschlossen. Die Vergütung erfolgt auf Basis von Einheitspreisen; Preise sind Netto-Festpreise und bleiben bei Änderungen der Preisermittlungsgrundlagen (Löhne, Material, Gemeinkosten) unverändert. Die Ausführung ist spätestens 10 Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens zu beginnen und bis zum 15.12.2026 abnahmereif fertigzustellen; beide Fristen sind Vertragsfristen. Bei Verzug beträgt die Vertragsstrafe 0,02 % der Nettovergütung je Werktag, begrenzt auf 5 % der Nettovergütung.
Aus den Unterlagen haben wir 2 Eignungskriterien und 1 Zuschlagskriterium herausgezogen, darunter: Nachweis der Fachkunde gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 3 VOB/A.
Alle Dokumente dieses Verfahrens liegen im Vergabe-Archiv und lassen sich als ZIP herunterladen, auch nachdem die Ausschreibung auf den Vergabeplattformen offline genommen wurde. Enthalten sind je nach Verfahren Leistungsverzeichnis, Bewerbungsbedingungen, Vertragsbedingungen und die auszufüllenden Formulare.
Die vollständigen Vergabeunterlagen stehen Vergabe-Archiv Nutzern zur Verfügung. Die Registrierung ist kostenlos. Der Download läuft anschließend über Ihr Guthaben im Vergabe-Archiv, wie gewohnt.